В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области;     191015, СПб, Суворовский пр., д. 50-52.

                                   ИСТЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью «Ц…»; 199106, СПб,

                                    ОТВЕТЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «С….»;  191036, СПб, Невский пр.,

Сумма иска: 13 017 631,51 руб.

ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по договору подряда, процентов за пользование денежными средствами и возмещения судебных расходов

31 августа 2010 года между ООО «Ц…» (Заказчик)  и ООО «С…» (Исполнитель) был заключен Договор подряда № 10-08, согласно которому Исполнитель обязан был в течение 2-х календарных месяцев выполнить монтажные работы на объекте: «Завод по …», расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область. Согласно условиям Договора цена договора составила 18 643 874 руб.

            В соответствие с п. 4.3.1. Договора Заказчик на основании счета № 00009 от 18.092010 г., выставленного Исполнителем, перечислил на расчетный счет последнего аванс в размере 40% от цены Договора, что составило 7 457 549, 60 руб. (платежное поручение № 21 от 23.09.2010 г.).

            Несмотря на истечении длительного периода времени и срока окончания выполнения работ,  Исполнитель к выполнению работ не приступил, отчетов и актов о выполненных работах не представил и аванс не возвратил.

            На основании ч. 2 ст. 715 ГК РФ ООО «Ц…» претензией от 10.11.2011 г. уведомил ООО «С…» об отказе от исполнения договора подряда ввиду того, что подрядчик не приступил к выполнению работ.

            Согласно п. 8.3. договора в случае несоблюдения исполнителем сроков выполнения работ заказчик вправе требовать от исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки выполнения обязательств. Сумма пеней по состоянию на 13.11.2011 г. составляет 5 105 990 руб. (7 457 549,60 х 0,1 : 100 х 274 дня).

                        На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 125-126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1.                  Взыскать с ООО «С…» в пользу ООО «Ц…» сумму задолженности в размере 7 457 549, 60 руб.

2.                  Взыскать с ответчика в пользу истца пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки выполнения обязательств в размере   5 105 990 руб.

3.                  Взыскать с ответчика в пользу истца в счет возмещения судебных расходов сумму по уплате госпошлины в размере  88 088,16 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.      Копия договора подряда № 10-08 на 9 листах.

2.      Сметный расчет  к договору на 4 листах.

3.      Копия счета № 009 от 18.09.2010 г.

4.      Копия платежного поручения № 21 от 23.09.2010 г.

5.      Копия претензии.

6.      Копия почтовой квитанции о направлении претензии ответчику.

7.      Копия свидетельства о регистрации юридического лица.

8.      Выписка из ЕГРЮЛ на истца.

9.      Выписка из ЕГРЮЛ на ответчика.

10.   Копия решения о назначении генерального директора.

11.   Копия доверенности на представителя.

12.   Платежное поручение об уплате госпошлины в размере 88 088,16 руб.

13.   Почтовая квитанция о направлении копии иска ответчику.

Итого к настоящему заявлению прилагаются документы на 25 (Двадцати пяти) листах.

                                               Генеральный директор ООО «Ц…»

 _____________________ Ф.И.О.