Главная » Статьи » Мои статьи |
В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 191015, СПб, Суворовский пр., д. 50-52.
ИСТЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью «Ц…»; 199106, СПб, ОТВЕТЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «С….»; 191036, СПб, Невский пр.,
Сумма иска: 13 017 631,51
руб. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании
задолженности по договору подряда, процентов за пользование денежными
средствами и возмещения судебных расходов
31 августа 2010 года между ООО «Ц…»
(Заказчик) и ООО «С…» (Исполнитель) был
заключен Договор подряда № 10-08, согласно которому Исполнитель обязан был в
течение 2-х календарных месяцев выполнить монтажные работы на объекте: «Завод
по …», расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область.
Согласно условиям Договора цена договора составила 18 643 874 руб. В соответствие с п. 4.3.1.
Договора Заказчик на основании счета № 00009 от 18.092010 г., выставленного
Исполнителем, перечислил на расчетный счет последнего аванс в размере 40% от
цены Договора, что составило 7 457 549, 60 руб. (платежное поручение № 21 от 23.09.2010 г.). Несмотря на истечении
длительного периода времени и срока окончания выполнения работ, Исполнитель к выполнению работ не приступил,
отчетов и актов о выполненных работах не представил и аванс не возвратил. На основании ч. 2 ст. 715
ГК РФ ООО «Ц…» претензией от 10.11.2011 г. уведомил ООО «С…» об отказе от исполнения
договора подряда ввиду того, что подрядчик не приступил к выполнению работ. Согласно п. 8.3. договора
в случае несоблюдения исполнителем сроков выполнения работ заказчик вправе
требовать от исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены договора за каждый
день просрочки выполнения обязательств. Сумма пеней по состоянию на 13.11.2011
г. составляет 5 105 990 руб. (7 457 549,60 х 0,1 : 100 х
274 дня). На основании изложенного и в соответствии со ст.ст.
125-126 АПК РФ, ПРОШУ: 1.
Взыскать с ООО «С…» в пользу ООО «Ц…» сумму задолженности
в размере 7 457 549, 60 руб. 2.
Взыскать с ответчика в пользу истца пени в размере 0,1%
от цены договора за каждый день просрочки выполнения обязательств в размере 5 105 990 руб. 3.
Взыскать с ответчика в пользу истца в счет возмещения
судебных расходов сумму по уплате госпошлины в размере 88 088,16 руб. ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копия договора
подряда № 10-08 на 9 листах. 2. Сметный
расчет к договору на 4 листах. 3. Копия счета № 009
от 18.09.2010 г. 4. Копия платежного
поручения № 21 от 23.09.2010 г. 5. Копия претензии. 6. Копия почтовой
квитанции о направлении претензии ответчику. 7. Копия
свидетельства о регистрации юридического лица. 8. Выписка из ЕГРЮЛ
на истца. 9. Выписка из ЕГРЮЛ
на ответчика. 10. Копия решения о назначении генерального
директора. 11. Копия доверенности на представителя. 12. Платежное поручение об уплате госпошлины в
размере 88 088,16 руб. 13. Почтовая квитанция о направлении копии иска
ответчику. Итого к
настоящему заявлению прилагаются документы на 25 (Двадцати пяти) листах. Генеральный директор ООО «Ц…» _____________________ Ф.И.О.
| |
Просмотров: 5861 | Комментарии: 39
| Теги: |
Всего комментариев: 39 | 1 2 3 4 » | ||||||||||
| |||||||||||
1-10 11-20 21-30 31-39 | |||||||||||